91嫩草国产线免费观看_欧美日韩中文字幕在线观看_精品精品国产高清a毛片_六月婷婷网 - 一级一级特黄女人精品毛片

工程索賠的條件是什么,有哪些?(工程索賠成立的條件是什么)

首頁 > 財產房產2023-12-11 23:57:57

工程索賠成立的前提條件主要有

工程索賠成立的前提條件主要有

  工程索賠成立的前提條件主要有,在生活中大家應該都很關注關于法律的事情,法律有很多的作用和知識,工程索賠就是法律所提及的一個知識點,而大家都會去了解法律方面的知識,那么工程索賠成立的前提條件主要有什么?

  工程索賠成立的前提條件主要有1

   一、工程索賠成立的條件有:

   (一)索賠條件

  索賠條件,又稱干擾事件,是指那些使實際情況與合同規定不符合,最終引起工期和費用變化的各類事件、通常承包商可以索賠的事件有:

  1、發包人違反合同給承包人造成時間和費用的損失、

  2、因工程變更(含設計變更,發包人提出的工程變更,監理工程師提出的工程變更,以及承包人提出并經監理工程師批準的變更)造成時間和費用的損失、

  3、發包人提出提前完成項目或縮短工期而造成承包人的費用增加、

  4、發包人延期支付期限造成承包人的損失、

  5、非承包人的原因導致工程的暫時停工、

  6、物價上漲,法規變化及其他、

   (二)前提條件

  1、與合同對照,事件造成了承包人工程項目成本的額外支出,或直接工期損失。

  2、造成費用增加或工期損失的原因,按合同約定不屬于承包人的行為責任或風險責任。

  3、承包人按合同規定的程序和時間提交索賠意向通知和索賠報告。

   二、索賠所需的證據,關系到索賠的成敗,證據不足或沒有證據都會導致索賠不成立。

  1、索賠證據的基本要求。索賠證據的基本要求包括:真實性、全面性、關聯性、及時性。

   2、證據的種類。工程索賠審查的證據有:

  (1)工地(地盤)會議記錄和有關工程的來往信件;

  (2)各種施工進度表,包括發包人代表和分包編制的進度表;

  (3)施工備忘錄(日記),在施工中發生影響工期和索賠有關的事項,都要及時做好記錄。按年月日順序號存檔,以便查找;

  (4)做好建筑師和工程師的口頭指示記錄,及時以書面形式報告建筑師予以承認。將他們的書面指示按年月日順序編號存檔;

  (5)工程照片需有專人管理:照片都應標明拍攝的日期,最好購買帶有日期的相機。將照片按工程進度整理編排;

  (6)收集、記錄每天的氣象報告和實際氣候情況;

  (7)整理保存工人和雇員的工資與薪金單據、材料物資購買單據,按年月日

   編號歸檔;

  (8)完整的工程會計資料,包括工卡,人工分配表、注銷工資薪金支票、材購買定貨單、收訖發票、收款票據、賬目及有關圖表、財務信件、經會計師核證的財務決算表等;

  (9)所有的合同標書文件、合約圖紙、修改增加圖紙、計劃工程進度表、人工日報表、材料設備進場報表及賬單(工程付款單)等需歸類保存人檔。

  工程索賠成立的前提條件主要有2

  工程索賠是一種雙向的風險管理機制,即承包商可以向業主單位申請索賠,業主單位也可以向承包商進行反索賠。工程索賠主要包括“經濟補償”與“工期順延”。從合同風險管理來看,工程索賠,實際是對工程承包合同缺陷的一種補充完善,是業主單位與項目承包商承擔相應風險責任比例的再次分配,是合同風險管理的有效實施。

   工程索賠成立條件:

  1、需要有構成施工項目索賠條件的事件;

   2、索賠的成立,應該同時具備以下三個前提條件:

  ①對照合同,事件已造成了承包人或發包人工程項目成本的額外支出,或直接工期損失;

  ②造成費用增加或工期損失的原因,按合同約定不屬于本方的.行為責任或風險;

  ③承包方或發包方均按照合同規定的程序和時間提交索賠的意向通知和索賠報告。

  隱蔽工程在隱蔽以前,承包人應當通知發包人檢查。發包人沒有及時檢查的,承包人可以順延工程日期,并有權請求賠償停工、窩工等損失。發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權請求賠償停工、窩工等損失。

  因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當采取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。因發包人變更計劃,提供的資料不準確,或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計,發包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。

  工程索賠成立的前提條件主要有3

   工程索賠成立的條件

  1、索賠成立的前提條件。索賠的成立,要同時具備以下三個前提條件:

  (1)承包人根據合同規定的程序和時間提交索賠意向通知和索賠報告;

  (2)與合同對照,事件已造成了承包人工程項目成本的額外支出,或直接工期損失;

  (3)造成費用增加或工期損失的原因,根據合同約定不屬于承包人的行為責任或風險責任。以上三個條件必須同時具備,缺一不可。

  2、構成施工項目索賠條件的事件。索賠事件又稱為干擾事件,是指那些使實際情況與合同規定不符合,最終引起工期和費用變化的各類事件。在工程實施過程中,要不斷地跟蹤、監督索賠事件,就可以不斷地發現索賠機會。一般承包商可以提起索賠的事件有:

  (1)發包人違反合同給承包人造成時間、費用的損失;

  (2)發包人延誤支付期限造成承包人的損失;

  (3)發包人提出提前完成項目或縮短工期而造成承包人的費用增加;

  (4)對于合同規定以外的項目進行檢驗,且檢驗合格,或非承包人的原因導致項目缺陷的修復所發生的損失或費用;

  (5)因為監理工程師對合同文件的歧義解釋、技術資料不確切,或由于不可抗力導致施工條件的改變,造成了時間、費用的增加;

  (6)因工程變更(含設計變更、發包人提出的工程變更、監理工程師提出的工程變更,以及承包人提出并經監理工程師批準的變更)造成的時間、費用損失;

  (7)非承包人的原因導致工程暫時停工;

  (8)物價上漲,法規變化及其他。

工程索賠成立的四個條件包括什么

工程索賠成立的四個條件包括什么

  工程索賠成立的四個條件包括什么,索賠是工程承包中經常發生的一種現象了,這時候我們需要懂得其中的一些法律解析,才能正確的進行索賠,那么建設工程索賠成立的四個條件包括什么。

  工程索賠成立的四個條件包括什么1

   一、工程索賠成立的條件有哪些

  1.索賠成立的前提條件。索賠的成立,要同時具備以下三個前提條件:

  (1)承包人根據合同規定的程序和時間提交索賠意向通知和索賠報告;

  (2)與合同對照,事件已造成了承包人工程項目成本的額外支出,或直接工期損失;

  (3)造成費用增加或工期損失的原因,根據合同約定不屬于承包人的行為責任或風險責任。以上三個條件必須同時具備,缺一不可。

  2.構成施工項目索賠條件的事件。索賠事件又稱為干擾事件,是指那些使實際情況與合同規定不符合,最終引起工期和費用變化的各類事件。在工程實施過程中,要不斷地跟蹤、監督索賠事件,就可以不斷地發現索賠機會。一般承包商可以提起索賠的事件有:

  (1)發包人違反合同給承包人造成時間、費用的損失;

  (2)發包人延誤支付期限造成承包人的損失;

  (3)發包人提出提前完成項目或縮短工期而造成承包人的費用增加;

  (4)對于合同規定以外的'項目進行檢驗,且檢驗合格,或非承包人的原因導致項目缺陷的修復所發生的損失或費用;

  (5)因為監理工程師對合同文件的歧義解釋、技術資料不確切,或由于不可抗力導致施工條件的改變,造成了時間、費用的增加;

  (6)因工程變更(含設計變更、發包人提出的工程變更、監理工程師提出的工程變更,以及承包人提出并經監理工程師批準的變更)造成的時間、費用損失;

  (7)非承包人的原因導致工程暫時停工;

  (8)物價上漲,法規變化及其他。

   二、原則

  索賠處理的原則:

  ①必須以合同為依據

  ②及時、合理地處理索賠,以完整、真實的索賠證據為基礎

  ③加強主動控制,減少索賠

  工程索賠成立的四個條件包括什么2

   工程索賠成立的條件是:

  1.合同對方違約,不履行或末正確履行合同義務與責任;

  2.合同錯誤,如合同條文不全、錯誤矛盾,設計圖紙、技術規范錯誤等;

  3.合同變化;

  4.工程環境變化,包括法律,物價和自然條件變化等;

  5.不可抗力因素,如惡劣天氣,地震,洪水,戰爭狀態等。

   法律依據

  《中華人民共和國民法典》第八百零三條

  發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權請求賠償停工、窩工等損失。

  《中華人民共和國民法典》第八百零四條

  因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當采取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。

  《中華人民共和國民法典》第八百零五條

  因發包人變更計劃,提供的資料不準確,或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計,發包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。

  工程索賠成立的四個條件包括什么3

   一、工程索賠的程序都有哪些

  工程索賠的基本程序包含提出索賠要求、報送索賠資料和索賠報告、協商解決索賠問題、調解、訴訟。

   1、提出索賠要求

  當出現索賠事項時,索賠方應在索賠事項發生后的28天內以書面信件正式發出索賠通知書,聲明索賠權利。如果逾期再報,其索賠要求可能遭到拒絕。

   2、報送索賠資料和索賠報告

  在正式提出索賠要求以后,索賠方應抓緊時間準備索賠資料,編寫索賠報告,并在下一個28天以內正式提交索賠報告。如果索賠事項的影響是持續存在的,事態還在發展,則每隔28天報送一次補充資料。最后在索賠事項結束后的28天以內報送最終索賠報告,提出具體的索賠款額或工期延長天數。

   3、協商解決索賠問題

  協商是指合同雙方在自愿、互讓互諒的基礎上,按照工程項目的合同文件,通過友好談判解決工程中產生的索賠問題,因此也被稱為協商談判。

   4、調解

  當雙方不能通過友好協商解決索賠問題時,可以按照施工合同專用條款的規定,請有關部門進行調解。調解人可以是雙方都信耐的個人(工程技術專家、律師、估價師等)。

  也可以是一個專門的組織(工程咨詢或監理公司、工程管理公司、索賠爭端評審組、合同爭端評委會等等),調解人按照政策、法規及施工合同的規定,在劃分各方責任的基礎上提出解決方案。如果雙方同意調解方案并簽字,那么調解完成。

   5、訴訟

  在雙方和解不成,又沒有仲裁協議的情況下,一方的當事人可以向有管轄權的法院提起訴訟。但是由于司法解決在當事人不服的情況下,可以再向上級法院提起上訴,這可能使索賠問題長期得不到解決,陷入曠日持久的訴訟中,花費大量的訴訟費用和時間。因此當出現索賠問題時,應盡量避免通過訴訟解決。

   二、工程索賠的主要依據是什么

  1、工地例會等(地盤)會議記錄和有關工程的來往信件,都必須全部保存妥當,直到合同全部履行完畢、所有索賠項目獲得解決為止。

  2、各種施工進度表,包括業主代表和分包編制的進度表。

  3、施工備忘錄(日記),在施工中發生影響工期和索賠有關的事項,都要及時做好記錄,按年月日順序號存檔,以便查找。

  4、做好建筑師和工程師的口頭指示記錄,及時以書面形式報告建筑師予以承認,將他們的書面指示按年月日順序編號存檔。

  5、工程照片需有專人管理,照片都應標明拍攝的日期,最好購買帶有日期的相機,將照片按工程進度整理編排。

  6、收集記錄每天的氣象報告和實際氣候情況。

  7、整理保存工人和雇員的工資與薪金單據、材料物資購買單據,按年月日編號歸檔。

  8、完整的工程會計資料,包括工卡,人工分配表、注銷工資薪金支票、材料購買定貸單、收訖發票、收款票據、帳目及有關圖表、財務信件、經會計師核證的財務決算表等。

  9、所有的合同標書文件、合約圖紙、修改增加圖紙、計劃工程進度表、人工日報表、材料設備進場報表及帳單(工程付款單)等需歸類保存入檔。

  10、工程施工過程中的影像記錄。

   三、工程索賠的主要依據的處理分類

  1、單項索賠:單項索賠就是采取一事一索賠的方式,即在每一件索賠事項發生后,報送索賠通知書,編報索賠報告書,要求單項解決支付,不與其他的索賠事項混在一起。

  2、綜合索賠:綜合索賠又稱總索賠,俗稱一攬子索賠。即對整個工程(或某項工程)中所發生的數起索賠事項,綜合在一起進行索賠。也是總成本索賠,它是對整個工程(或某項目工程)的實際總成本與原預算成本之差額提出索賠。

工程索賠成立的前提條件

工程索賠成立的前提條件

  工程索賠成立的前提條件,法律是我們觸犯法律維護我們自己利益的保障,生活中我們會遇到一些事情需要通過法律的途徑來解決,但是很多人并不是很了解,以下為大家分享工程索賠成立的前提條件。

  工程索賠成立的前提條件1

   解答:

  工程索賠是一種雙向的風險管理機制,即承包商可以向業主單位申請索賠,業主單位也可以向承包商進行反索賠。工程索賠主要包括“經濟補償”與“工期順延”。

  從合同風險管理來看,工程索賠,實際是對工程承包合同缺陷的一種補充完善,是業主單位與項目承包商承擔相應風險責任比例的再次分配,是合同風險管理的有效實施。

   工程索賠成立條件:

  1、需要有構成施工項目索賠條件的事件;

  2、索賠的成立,應該同時具備以下三個前提條件:

  ①對照合同,事件已造成了承包人或發包人工程項目成本的額外支出,或直接工期損失;

  ②造成費用增加或工期損失的原因,按合同約定不屬于本方的行為責任或風險;

  ③承包方或發包方均按照合同規定的程序和時間提交索賠的意向通知和索賠報告。

   補充:

  隱蔽工程在隱蔽以前,承包人應當通知發包人檢查。發包人沒有及時檢查的,承包人可以順延工程日期,并有權請求賠償停工、窩工等損失。發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權請求賠償停工、窩工等損失。

  因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當采取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。

  因發包人變更計劃,提供的資料不準確,或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計,發包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。

  工程索賠成立的前提條件2

   一、索賠基本條件是什么

  索賠是指在合同履行過程中,對于非己方的過錯而應由對方承擔責任的情況造成的損失,向對方提出補償的要求。建設工程施工中的索賠是發承包雙方行使正當權利的行為,承包人可向發包人索賠,發包人也可向承包人索賠。

  1、客觀性:是指客觀存在不符合合同或違反合同的干擾事件,并對承包商的工期和費用造成影響、這些干擾事件還要有確鑿的證據說明。

  2、合法性:當施工過程產生的干擾,非承包商自身責任引起時,按照合同條款對方那個應給予補償。

  索賠要求必須符合本工程施工合同的規定。按照合同法律文件,可以判定干擾事件的責任由誰承擔、承擔什么樣的責任、應賠償多少等。所以,不同的合同條件,索賠要求具有不同的合法性,因而會產生不同的結果。

  3、合理性:是指索賠要求合情合理,符合實際情況,真實反映由于干擾事件引起的實際損失、采用合理的計算方法等。承包商不能為了追求利潤,濫用索賠,或者采用不正當手段搞索賠,否則會產生以下不良影響:

  (1)合同上方關系緊張,互不信任,不利于合同的繼續實施和雙方的進一步合作。

  (2)承包商信譽受損,不利于將來的繼續經營活動。在國際工程承包中,不利于在工程所在國繼續擴展業務。任何業主在招標中都會對上述承包商存有戒心,敬而遠之。

  (3)在工程施工中濫用索賠,對方會提出反索賠的要求。如果索賠違反法律,還會受到相應的法律處罰。

   二、索賠的成立條件:

  當合同一方向另一方提出索賠時,應有正當的索賠理由和有效證據,并應符合合同的相關約定。由此可看出任何索賠事件成立必須滿足的.三要素:正當的索賠理由;有效的索賠證據;在合同約定的時間內提出。

   《民法典》(自2021年1月1日起施行)

  第五百八十三條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,在履行義務或者采取補救措施后,對方還有其他損失的,應當賠償損失。

  第五百九十二條當事人都違反合同的,應當各自承擔相應的責任。

  當事人一方違約造成對方損失,對方對損失的發生有過錯的,可以減少相應的損失賠償額。

  工程索賠成立的前提條件3

   工程索賠成立的條件

  1.索賠成立的前提條件。索賠的成立,要同時具備以下三個前提條件:

  (1)承包人根據合同規定的程序和時間提交索賠意向通知和索賠報告;

  (2)與合同對照,事件已造成了承包人工程項目成本的額外支出,或直接工期損失;

  (3)造成費用增加或工期損失的原因,根據合同約定不屬于承包人的行為責任或風險責任。以上三個條件必須同時具備,缺一不可。

  2.構成施工項目索賠條件的事件。索賠事件又稱為干擾事件,是指那些使實際情況與合同規定不符合,最終引起工期和費用變化的各類事件。在工程實施過程中,要不斷地跟蹤、監督索賠事件,就可以不斷地發現索賠機會。

   一般承包商可以提起索賠的事件有:

  (1)發包人違反合同給承包人造成時間、費用的損失;

  (2)發包人延誤支付期限造成承包人的損失;

  (3)發包人提出提前完成項目或縮短工期而造成承包人的費用增加;

  (4)對于合同規定以外的項目進行檢驗,且檢驗合格,或非承包人的原因導致項目缺陷的修復所發生的損失或費用;

  (5)因為監理工程師對合同文件的歧義解釋、技術資料不確切,或由于不可抗力導致施工條件的改變,造成了時間、費用的增加;

  (6)因工程變更(含設計變更、發包人提出的工程變更、監理工程師提出的工程變更,以及承包人提出并經監理工程師批準的變更)造成的時間、費用損失;

  (7)非承包人的原因導致工程暫時停工;

  (8)物價上漲,法規變化及其他。

相關推薦:

辦土地規劃證需多少錢(辦土地使用證需要多少錢)

房屋拆遷過渡期有多長(房屋拆遷過渡期有多長)

離婚房子變賣(離婚房產要變賣的流程是什么)

工程施工資料包括哪些(施工文件包括哪些)

逾期記錄會影響房貸嗎(信用卡逾期會影響房貸還款嗎)