由于甲方原因?qū)е鹿て谘诱`怎么索賠
一、承包工程甲方原因延遲工期怎么索賠
建設(shè)工程因甲方原因造成工程延期的,乙方可以依據(jù)合同的約定要求甲方賠償,如果沒有約定的,按實(shí)際造成的損失賠償。如果甲方不賠償?shù)模曳娇赡芟蚍ㄔ浩鹪V。
二、工期順延如何認(rèn)定
在建筑工程施工的過程中,發(fā)包人存在以下行為的導(dǎo)致工程停工的,要承擔(dān)相應(yīng)的停工損失:
(1)發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件;
(2)發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款,致使施工不能正常進(jìn)行;
(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批準(zhǔn)等,致使施工不能正常進(jìn)行;
(4)設(shè)計(jì)變更和工程量增加;
(5)一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過8小時(shí);
(6)不可抗力;
(7)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。
【法律依據(jù)】:
《中華人民共和國民法典》
第八百零三條 【發(fā)包人未按約定的時(shí)間和要求提供相關(guān)物資的違約責(zé)任】發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。
第八百零四條 【因發(fā)包人原因造成工程停建、緩建所應(yīng)承擔(dān)責(zé)任】因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。
工地停工可以索賠哪些費(fèi)用
項(xiàng)目工程停工的,施工單位可以與建設(shè)單位協(xié)商工程款支付問題,如果協(xié)商不成的,可以向法院起訴,追索工程款。因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的,發(fā)包人有權(quán)要求施工人在合理期限內(nèi),無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的,承包人可以順延工程工期,并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。施工索賠費(fèi)用主要有以下方面:
第一,人工費(fèi),指完成合同之外的額外工作所花費(fèi)的人工費(fèi)用;由于非施工單位責(zé)任導(dǎo)致的工效降低所增加的人工費(fèi)用,包括法定的人工費(fèi)增長以及非施工單位責(zé)任工程延誤導(dǎo)致的人員誤工費(fèi)和工資上漲費(fèi)等。包括法定的人工費(fèi)增長以及非施工單位責(zé)任工程延誤導(dǎo)致的人員誤工費(fèi)和工資上漲費(fèi)等。
第二,材料費(fèi),包括實(shí)際用量超過計(jì)劃用量而增加的材料費(fèi)、由于客觀原因材料價(jià)格大幅度上漲的部分。
拓展資料:因其他工程仍然進(jìn)行,可能不予計(jì)算工地管理費(fèi)。第六,利息,包括拖期付款利息、由于工程變更的工程延誤增加投資的利息、索賠款的利息、錯(cuò)誤扣款的利息。
法律依據(jù):《中華人民共和國民法典》
第七百九十五條??施工合同的內(nèi)容一般包括工程范圍、建設(shè)工期、中間交工工程的開工和竣工時(shí)間、工程質(zhì)量、工程造價(jià)、技術(shù)資料交付時(shí)間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任、撥款和結(jié)算、竣工驗(yàn)收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、相互協(xié)作等條款。
因?yàn)榧追皆蛲9ひ曳綋p失怎么算
法律分析:由于甲方原因停工的乙方可以依法索賠,雙方可以經(jīng)協(xié)商一致簽訂索賠協(xié)議書。因發(fā)包人原因造成工程停工的,發(fā)包人要承擔(dān)賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用的責(zé)任。就賠償問題雙方可以協(xié)商,如果協(xié)商不成的,承包人可以向法院起訴索賠。
法律依據(jù):《中華人民共和國民法典》
第八百零四條 因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。
第八百零五條 因發(fā)包人變更計(jì)劃,提供的資料不準(zhǔn)確,或者未按照期限提供必需的勘察、設(shè)計(jì)工作條件而造成勘察、設(shè)計(jì)的返工、停工或者修改設(shè)計(jì),發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照勘察人、設(shè)計(jì)人實(shí)際消耗的工作量增付費(fèi)用。
工程停工索賠有涉及到哪些
工程停工索賠費(fèi)用的主要組成與建筑安裝工程造價(jià)的組成類似。
停工索賠的范圍有哪些
(1)人工誤工費(fèi)
(2)機(jī)械臺(tái)班費(fèi);
(3)剩余材料費(fèi);
(4)措施管理費(fèi);
(5)臨時(shí)設(shè)施租賃費(fèi)。
一、引起建筑工程工期糾紛的原因
1、合同對(duì)工期的約定不符合實(shí)際,不符合規(guī)律。
對(duì)于建筑工程項(xiàng)目工期的長短主要取決于工程量的大小、工程等級(jí)以及承包方的綜合實(shí)力等多方面的因素。一些建筑承包企業(yè)為了能夠攬到工程,會(huì)常用以段工期來取勝。但是建筑承包方對(duì)客觀因素并未做出充分的考慮。導(dǎo)致雙方約定的工期本身就存在極大的不合理性,實(shí)際履行起來就難免產(chǎn)生糾紛。
2、工程承包方的綜合實(shí)力欠缺
工程承包方的綜合實(shí)力不足,主要表現(xiàn)在施工管理上和技術(shù)水平兩方面。這兩方面都跟不上工程進(jìn)度的需要,會(huì)使合同中雙方約定的工期難以切實(shí)保證。
3、建設(shè)發(fā)包方?jīng)]有按約提供施工必須的勘察、設(shè)計(jì)條件或者提供的資料不夠準(zhǔn)確,也會(huì)造成建筑工程的延期交付,并引發(fā)糾紛。
4、建設(shè)發(fā)包方不能按約提供原材料、設(shè)備、場地、資金等,也是施工企業(yè)不能按約交付并導(dǎo)致糾紛的原因。
工程索賠的基本程序包含提出索賠要求、報(bào)送索賠資料和索賠報(bào)告、協(xié)商解決索賠問題、調(diào)解、訴訟。
二、索賠事項(xiàng)
1、提出索賠要求當(dāng)出現(xiàn)索賠事項(xiàng)時(shí),索賠方應(yīng)在索賠事項(xiàng)發(fā)生后的28天內(nèi)以書面信件正式發(fā)出索賠通知書,聲明索賠權(quán)利。如果逾期再報(bào),其索賠要求可能遭到拒絕。
2、報(bào)送索賠資料和索賠報(bào)告在正式提出索賠要求以后,索賠方應(yīng)抓緊時(shí)間準(zhǔn)備索賠資料,編寫索賠報(bào)告,并在下一個(gè)28天以內(nèi)正式提交索賠報(bào)告。如果逾期再報(bào),其索賠要求可能遭到拒絕。
3、協(xié)商解決索賠問題協(xié)商是指雙方在自愿、互讓互諒的基礎(chǔ)上,按照工程項(xiàng)目的合同文件,通過友好談判解決工程中產(chǎn)生的索賠問題,因此也被稱為協(xié)商談判。當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。
4、調(diào)解當(dāng)雙方不能通過友好協(xié)商解決索賠問題時(shí),可以按照施工合同專用條款的規(guī)定,請有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
5、訴訟在雙方和解不成,又沒有仲裁協(xié)議的情況下,一方的當(dāng)事人可以向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。 什么是工程索賠:工程索賠是指在合同履行過程中,對(duì)于并非自己的過錯(cuò),而是應(yīng)由對(duì)方承擔(dān)責(zé)任的情況造成的實(shí)際損失向?qū)Ψ教岢鼋?jīng)濟(jì)補(bǔ)償和(或)時(shí)間補(bǔ)償?shù)囊蟆K髻r是工程承包中經(jīng)常發(fā)生的正常現(xiàn)象。由于施工現(xiàn)場條件、氣候條件的變化,施工進(jìn)度、物價(jià)的變化,以及合同條款、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)文件和施工圖紙的變更、差異、延誤等因素的影響,使得工程承包中不可避免地出現(xiàn)索賠。
三、工程索賠的程序
1、承包商遞交索賠意向書。
2、承包商繼續(xù)施工,同時(shí)準(zhǔn)備索賠材料。
3、提交索賠文件。
4、工程師審核索賠文件。
5、工程師作出處理決定。
6、業(yè)主審查索賠處理。
7、承包商是否接受最終索賠處理決定。可以按照程序和步驟辦理并索要賠償。注意索賠時(shí)間,避免逾期。
法律依據(jù)
《中華人民共和國民法典》第七百九十八條 隱蔽工程在隱蔽以前,承包人應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有及時(shí)檢查的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。
第八百條 勘察、設(shè)計(jì)的質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設(shè)計(jì)文件拖延工期,造成發(fā)包人損失的,勘察人、設(shè)計(jì)人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)完善勘察、設(shè)計(jì),減收或者免收勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)并賠償損失。
第八百零一條 因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的,發(fā)包人有權(quán)請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
第八百零三條 發(fā)包人未按照約定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的,承包人可以順延工程日期,并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。
第八百零四條 因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。
第八百零六條 承包人將建設(shè)工程轉(zhuǎn)包、違法分包的,發(fā)包人可以解除合同。發(fā)包人提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或者不履行協(xié)助義務(wù),致使承包人無法施工,經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)的,承包人可以解除合同。合同解除后,已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量合格的,發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定支付相應(yīng)的工程價(jià)款;已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格的,參照本法第七百九十三條的規(guī)定處理。
第八百零七條 發(fā)包人未按照約定支付價(jià)款的,承包人可以催告發(fā)包人在合理期限內(nèi)支付價(jià)款。發(fā)包人逾期不支付的,除根據(jù)建設(shè)工程的性質(zhì)不宜折價(jià)、拍賣外,承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價(jià),也可以請求人民法院將該工程依法拍賣。建設(shè)工程的價(jià)款就該工程折價(jià)或者拍賣的價(jià)款優(yōu)先受償。
相關(guān)推薦:
有限產(chǎn)權(quán)房屋的形式(有限產(chǎn)權(quán)房是什么)
房地產(chǎn)項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓的條件(新房轉(zhuǎn)讓要符合什么條件)
補(bǔ)辦房產(chǎn)證需要哪些手續(xù)(補(bǔ)辦房產(chǎn)證需要哪些材料 流程是什么)
過戶需要什么手續(xù)(過戶需要什么手續(xù))
買房下了定金能退嗎(訂房中定金還能退嗎)