建設工程施工合同的法規有：《民法典》等法律法規，規定建設工程合同包括工程勘察、設計、施工合同；以及建設工程合同應采用書面形式；和依法進行招投標活動。
【法律依據】
《民法典》第七百八十八條
建設工程合同是承包人進行工程建設，發包人支付價款的合同。
建設工程合同包括工程勘察、設計、施工合同。
第七百八十九條
建設工程合同應當采用書面形式。
第七百九十條
建設工程的招標投標活動，應當依照有關法律的規定公開、公平、公正進行。
第七百九十一條
發包人可以與總承包人訂立建設工程合同，也可以分別與勘察人、設計人、施工人訂立勘察、設計、施工承包合同。發包人不得將應當由一個承包人完成的建設工程支解成若干部分發包給數個承包人。

一、合同的簽訂 建設工程合同 是承包人進行工程建設，發包人支付價款的合同。建設工程合同包括工程勘察、設計、 施工合同 。建筑 工程合同 有哪些應當采用書面形式簽訂建設工程承發包合同;對于實行 招標 發包的建設工程，其承發包合同的主要條款內容應當與招標文件、 投標 書和中標通知書的主要內容相一致，承發包雙方簽訂了建設工程合同后，不應該再簽訂與合同實質性內容相違背的補充協議。 二、合同的主要內容 可以依據國家頒布的有關合同示范文本擬定建設工程承發包合同專用條款，并特別注意以下條款： (1)工程名稱、地點、范圍和內容; (2)工期，包括整體工程的開、竣工工期以及中間交付工程的開、竣工工期; (3)工程質量保修期及保修條件; (4)工程造價; (5)工程驗收及工程價款的支付、結算方式、支付方式; (6)設計文件及概算預算、技術資料的提供日期及提供方式; (7)材料的供應及材料進場期限; (8)工程變更; (9)違約、索賠和爭議; (10)當事人約定的其他事項。 若涉及到使用國際組織或者外國政府資金的項目，可能會被要求采用FIDIC條款，其他類型的建設工程項目也可以參照FIDIC條款起草并簽署相關的合同文本。

建筑工程合同的法律規定有：建筑工程合同是指一方約定完成建設工程，另一方按約定驗收工程并支付一定報酬的合同，屬于承攬合同的特殊類型，包括工程勘察、設計、施工合同，簽訂建筑工程合同應當采用書面形式。
【法律依據】
《民法典》第七百八十八條
建設工程合同是承包人進行工程建設，發包人支付價款的合同。建設工程合同包括工程勘察、設計、施工合同。
第七百八十九條
建設工程合同應當采用書面形式。
第七百九十二條
國家重大建設工程合同，應當按照國家規定的程序和國家批準的投資計劃、可行性研究報告等文件訂立。

建筑工程合同 的形式是書面形式。法律規定建設工程合同 應當采用書面形式。當事人訂立合同，可以采用書面形式、口頭形式或者其他形式。書面形式是合同書、信件、電報、電傳、傳真等可以有形地表現所載內容的形式。
一、建筑工程合同類型有哪幾種
按計價方式不同，建設工程施工合同可以劃分為總價合同、單價合同和成本加酬金合同三大類。根據招標準備情況和建設工程項目的特點不同，建設工程施工合同可選用其中的任何一種。
1、總價合同：總價合同又分為固定總價合同和可調總價合同。
（1）固定總價合同。
承包商按投標時業主接受的合同價格一筆包死。在合同履行過程中，如果業主沒有要求變更原定的承包內容，承包商在完成承包任務后，不論其實際成本如何，均應按合同價獲得工程款的支付。
（2）可調總價合同。
這類合同與固定總價合同基本相同，但合同期較長（1年以上），只是在固定總價合同的基礎上，增加合同履行過程因市場價格浮動對承包價格調整的條款。由于合同期較長，承包商不可能在投標報價時合理地預見1年后市場價格的浮動影響，因此，應在合同內明確約定合同價款的調整原則、方法和依據。常用的調價方法有：文件證明法、票據價格調整法和公式調價法。
2、單價合同
單價合同是指承包商按工程量報價單內分項工作內容填報單價，以實際完成工程量乘以所報單價確定結算價款的合同。承包商所填報的單價應為計入各種攤銷費用后的綜合單價，而非直接費單價。單價合同大多用于工期長、技術復雜、實施過程中發生各種不可預見因素較多的大型土建工程，以及業主為了縮短工程建設周期，初步設計完成后就進行施工招標的工程。單價合同的工程量清單內所開列的工程量一般為估計工程量，而非準確工程量
3、成本加酬金合同
成本加酬金合同時將工程項目的實際造價劃分為直接成本費和承包商完成工作后應得酬金兩部分。工程實施過程中發生的直接成本費由業主實報實銷，另按合同約定的方式付給承包商相應報酬。成本加酬金合同大多適用于邊設計、邊施工的緊急工程或災后修復工程。由于在簽訂合同時，業主還不可能為承包商提供用于準確報價的詳細資料，因此，在合同中只能商定酬金的計算方法。在成本加酬金合同中，業主需承擔工程項目實際發生的一切費用，因而也就承擔了工程項目的全部。而承包商由于無風險，其報酬往往也較低.
二、建設工程施工合同糾紛的訴訟管轄
“建設工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地”，也即表明對該類合同糾紛的處理，并未納入專屬管轄的范疇。因此，此類糾紛應當按照一般合同糾紛的法律規定來確定管轄，即被告住所地與施工行為地法院均有管轄權。
對公民提起的民事訴訟，由被告住所地人民法院管轄；被告住所地與經常居住地不一致的，由經常居住地人民法院管轄。對法人或者其他組織提起的民事訴訟，由被告住所地人民法院管轄。同一訴訟的幾個被告住所地、經常居住地在兩個以上人民法院轄區的，各該人民法院都有管轄權。第二十四條規定因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。基上，因建設工程施工合同糾紛提起的訴訟也應由被告住所地或施工行為地人民法院管轄。
三、建筑工程合同爭議的解決方式如下
采用和解、協調、仲裁、訴訟等四種方式：
1、和解這是解決爭議的最佳方式；
2、協調這是解決爭議的很好方式；
3、仲裁這是一種對爭議問題作出具有法律約束力的書面裁決；
4、訴訟這是對爭議解決最終方式。
法律依據
《 中華人民共和國民法典 》
第四百六十九條 當事人訂立合同，可以采用書面形式、口頭形式或者其他形式。
書面形式是合同書、信件、電報、電傳、傳真等可以有形地表現所載內容的形式。
以電子數據交換、電子郵件等方式能夠有形地表現所載內容，并可以隨時調取查用的數據電文，視為書面形式。