疫情期間施工企業延誤工期怎么辦
因不可抗力不能履行合同義務的,應該根據不可抗力的影響全部或部分免除責任。而此次疫情就屬于“不可抗力”,因此施工企業如果因為疫情原因延誤工期是可以免除責任的,但延誤工期行為發生在疫情之前的,不能免除。 《 民法典 》第五百九十條 當事人一方因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響,部分或者全部免除責任,但是法律另有規定的除外。因不可抗力不能履行合同的,應當及時通知對方,以減輕可能給對方造成的損失,并應當在合理期限內提供證明。 當事人遲延履行后發生不可抗力的,不免除其 違約責任 。
工期延誤賠償標準
工期延誤賠償標準
一、一般是20%。如果沒有約定最高違約金,通常以20%左右為標準,但是沒有絕對限制,如果造成損失遠遠超過20%的損失的話,仍然可以繼續主張。根據相關法律的規定,工期延誤賠償沒有絕對的上限,通常情況下按照合同里面的規定金額進行賠付。如果有不以合同中的規定進行操作的,違約金要求過高的,也可以進行談判來向法院申請適當調節。
《中華人民共和國民法典》第五百八十五條當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金,也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的,人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的,違約方支付違約金后,還應當履行債務。
二、疫情期間工期延誤應該如何辦
1、工期延誤:因政府采取停工等防疫措施直接導致工期延誤的,施工企業應按照合同約定的方式及時通知建設單位。因施工人員返崗延遲等疫情相關原因將導致工期延誤的,施工企業應按照合同約定提出工期順延申請,取得建設/監理單位簽證。2、因疫情防控導致的停工和工期延誤相關損失,如停工期間工資、后期趕工費用等,合同有約定的從其約定,沒有約定的,由建設單位和施工企業協商合理分擔。3、慎重提出解除合同要求。
三、疫情期間工期延誤要怎樣辦
1、工期延誤:因政府采取停工等防疫措施直接導致工期延誤的,施工企業應按照合同約定的方式及時通知建設單位。因施工人員返崗延遲等疫情相關原因將導致工期延誤的,施工企業應按照合同約定提出工期順延申請,取得建設/監理單位簽證。2、因疫情防控導致的停工和工期延誤相關損失,如停工期間工資、后期趕工費用等,合同有約定的從其約定,沒有約定的,由建設單位和施工企業協商合理分擔。3、慎重提出解除合同要求。
四、裝修工期延誤有哪些賠償
1、在裝修合同中,法律有所規定:若裝修工程的進度沒有按照預期的進行,那么需要支付的違約金,支付標準一般是要按照超出十日結付工程款,每延期一天,就要按照工程款總額的0.5%支付違約金。2、約定的違約金低于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者機構予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。《中華人民共和國》第一百一十四條當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金,也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。
相關推薦:
法定陪產假有多少天(法定陪產假期多少天)
工傷認定表如何填寫(工傷認定申請表職業病名稱怎么填)
最新退伍軍人補貼政策(軍人退伍后有什么政策)
辭退職工的條件有哪些(員工開除的條件)
沒簽合同的試用期有效嗎(沒簽合同的試用期有效嗎)