承包人可以提出索賠的有
從大的方面來說,承包人享有兩種索賠權:價款或費用索賠及工期索賠。 價款和費用索賠,包括了逾期付款索賠。它是指發包人沒有按照施工合同約定的時間支付工程的預付款、進度款、簽證款、竣工款、結算款、質保金等,承包人可以按照合同約定向發包人進行索賠。如果施工合同約定了發包人應當承擔逾期付款違約金,承包人按照合同約定計算逾期付款違約金就可以了。如果施工合同沒有約定逾期付款違約責任,那么承包人就可以向發包人主張逾期付款所導致的損失索賠。 第二:簽證索賠,簽證索賠一般是指在施工當中發生了設計變更,增加了工程量,承包人向發包人提出的工期和費用的索賠。 第三:停工窩工損失索賠。停工窩工損失損索賠,主要發生在發包人經承包人通知沒有及時檢查隱蔽工程;發包人沒有按照合同約定履行相應協助義務,比如沒有提供原材料、設備、場地、資金、技術等等,或者是因為發包人的原因導致工程停建緩建而造成承包人停工和窩工。出現了這些情況承包人都可以向發包人主張停工和窩工損失的索賠。 第四:價格調整所引起的索賠。根據2017版施工合同示范文本,通用合同條款第11條價格調整,在價格調整當中約定了包括因市場價格波動引起的調整、法律變化引起的調整兩個方面。比如說材料價格波動,當事人如果在專用條款中沒有做特別約定的,那么通用條款默認的調價幅度為正負5%。也就是說漲跌價格漲跌在5%以內的不做調整,超過5%的部分要據實調整。 第五:另外還有發包人未按計劃開工的索賠。 承包人提起索賠的第二個方面是工期索賠,具體就是指承包人請求發包人對工程日期進行順延的索賠。
工程費用索賠的條件有哪些
工程費用索賠的條件有分前提條件和索賠條件。
前提條件分與合同對照,事件造成了承包人工程項目成本的額外支出或直接工期損失;造成費用增加或工期損失的原因,按合同約定不屬于承包人的行為責任或風險責任;承包人按合同規定的程序和時間提交索賠意向通知和索賠報告。
索賠條件又稱干擾事件。通常承包商可以索賠的事件有發包人違反合同給承包人造成時間和費用的損失;因工程變更造成時間和費用的損失;發包人提出提前完成項目或縮短工期而造成承包人的費用增加;發包人延期支付期限造成承包人的損失;非承包人的原因導致工程的暫時停工;物價上漲、法規變化及其他。
工程索賠計算:
1、工期索賠。網絡分析法:通過分析延誤前后的施工網絡計劃,比較兩種計算結果,計算出工程應順延的工期;比例分析法:通過分析增加或減少的單項工程量與合同總量的比值,推斷出增加或減少的工期;其他方法:工程現場施工中,可以根據索賠事件的實際增加天數確定索賠工期;通過發包方與承包方協議確定索賠工期。
2、索賠費用。總費用法,通過計算出某項工程的總費用,減去單項工程的合同費用,剩余費用為索賠費用;分項法:按工程造價的確定方法,逐項進行工程費用索賠,可分為:人工費、機械費、管理費、利潤、材料費、保險費、設備費等索賠費用。
承包人提出費用索賠一般有哪三類
承包人提出費用索賠一般有以下三類:(一)對投標時無法預料的惡劣實際情況或者障礙進行索賠;(二)對監理不合理確定的費率或者額外工程的費用進行索賠;(三)對工程延誤、中斷影響工程進度導致有關費用增加進行索賠。 《中華人民共和國民法典》第八百零三條 發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權請求賠償停工、窩工等損失。第八百零四條 因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當采取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。第八百零七條發包人未按照約定支付價款的,承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的,除根據建設工程的性質不宜折價、拍賣外,承包人可以與發包人協議將該工程折價,也可以請求人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。
相關推薦:
醫療事故屬于刑事(醫療事故屬于哪些案件類別)
婦產科醫療糾紛(婦產科醫療糾紛怎么解決)
沒有立案私了(報了案后面私了了這樣會不會立案)
高空墜物哪個部門處理(建筑工地墜落高空墜物處罰標準)
醫療糾紛是什么(什么叫醫療糾紛)