91嫩草国产线免费观看_欧美日韩中文字幕在线观看_精品精品国产高清a毛片_六月婷婷网 - 一级一级特黄女人精品毛片

拖欠工程款停工損失由哪方負責?(客戶欠錢導致停工怎么賠償)

首頁 > 債權債務2023-07-08 14:27:23

由于施工方造成的損失應由誰來負擔

民房在施工過程中,由于施工隊在施工過程中操作不當引起質量問題,賠償責任應由誰來負,應該承擔多少。

施工造成財產損失后不給賠償的,屬于合同糾紛,如果雙方協商不成的,當事人可以向法院起訴。

《中華人民共和國民法典》

第七百九十五條 【施工合同的內容】施工合同的內容一般包括工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、相互協作等條款。

第八百零三條 【發包人未按約定的時間和要求提供相關物資的違約責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權請求賠償停工、窩工等損失。

《中華人民共和國民事訴訟法》

第三條 適用范圍

人民法院受理公民之間、法人之間、其他組織之間以及他們相互之間因財產關系和人身關系提起的民事訴訟,適用本法的規定。

當建筑工期延誤的,承包人可以收集以下證據資料,用以證明確實是由發包人原因導致的:

1、雙方往來的信件及各種會議,會談紀要;

2、招標文件、施工合同文本及附件、補充協議、施工現場的各類簽認記錄,經認可的施工進度計劃書,工程圖紙及技術規范等;

3、發包人或者工程師簽認的簽證;

4、氣象資料、工程檢查驗收報告和各種技術鑒定報告、工程中送停電、送停水、道路開通和封閉的記錄和證明;

5、國家有關法律法令政策性文件;

6、施工進度計劃和實際施工進度記錄、施工現場的有關文件(施工記錄、備忘錄、施工月報、施工日志等)及工程照片;

7、工程核算資料、財務報告、財務憑證等,各種驗收報告和技術鑒定;

8、工程有關的圖片片和錄像、備忘錄,對工程師或業主的口頭指示和電話應隨時書面記錄,并請給予書面確認;

9、投標前發包人提供的現場資料和參考資料;

10、其他,如官方發布的物價指數、匯率、規定等。

拖欠工程款找哪個部門

拖欠工程款的處理部門:
1、拖欠工程款,屬于普通民事糾紛,只能到人民法院起訴解決。法院判決勝訴后,拖欠方仍不支付的,再申請法院強制執行。
2、政府部門可以調解工程款的支付問題,但對拖欠工程款的問題沒有裁判權,強制權。但如果是政府工程,可以向建設該工程的政府要求支付或者處理。
拖欠工程款的處理辦法:
一、對于因沒有支付能力而拖欠工程款的處理方法:
由于全國建筑市場的不景氣,發包人也面臨著巨大的資金壓力,導致許多發包人無力支付工程款。
1、很多拖欠工程款的案件是由于違反分包和非法轉包造成的,實際施工人在起訴發包人時應當同時將業主(包括開發商、政府、項目所有人)列為共同被告。
2、通過專業的建設工程律師盡快取得法院生效判決。
3、就建設工程主張優先受償。
二、對于有支付能力而拒不支付的處理方法:
由于許多的發包方本身具有一定的社會活動能力,經常出現雖有支付能力,拒不支付,待訴到法院后,以各種方法拖延支付,以達到長期無償使用應付工程款的目的。
1、申請訴前財產保全。訴前財產保全是在申請人提出申請,提供擔保后48小時之內,法院在不通知對方的情況下必須采取保全措施。
2、取得生效判決,直接劃轉欠付的工程款,避免久拖不決。
法律依據:
《中華人民共和國民法典》第八百零三條 發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權請求賠償停工、窩工等損失。

相關推薦:

如何寫刑事復議書(刑事立案復議申請書)

怎么才會立案(警察在什么情況下可以立案)

環境行政復議怎么處理(環境行政復議辦法)

什么是行政案件(行政案件是什么意思)

司法鑒定重新鑒定嗎(司法鑒定重新鑒定嗎)