法律主觀：

看合同是如何約定的，直接按照合同約定的賠償即可，一般會要求賠償損失和采取補救措施。 工程延誤索賠費用通常包括人工費、材料費、機械費、管理費和稅金，具體費用根據受損方的實際損失為準。 《 民法典 》第一百八十六條 因當事人一方的違約行為，損害對方人身權益、財產權益的，受損害方有權選擇請求其承擔 違約責任 或者 侵權責任 。

法律客觀：

《中華人民共和國民法典》
第五百七十七條
當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。

《中華人民共和國民法典》
第五百八十五條
當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以增加；
約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。

當事人可以約定一定數額的違約金;也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法;關于工程施工逾期違約金的法律規定有哪些的問題,下面由小編為你解答。一、工程施工逾期違約金的法律規定有哪些      1、工程施工逾期違約金的法律規定有:      (一)當事人可以約定一定數額的違約金;      (二)也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法;      (三)約定的違約金低于或者過分高于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構適當調整。      2、法律依據:《中華人民共和國民法典》第五百八十五條,當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金,也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的,人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的,違約方支付違約金后,還應當履行債務。

二、逾期付款違約金利息是怎么算的      違約金是合同當事人因不履行或履行合同不符合合同約定條件時,應承擔的違約責任。故應承擔違約責任是給付違約金的前提。而合同當事人依合同約定或法律規定起訴至人民法院,就意味著表示愿由人民法院對雙方爭議的事實進行認定,并服從人民法院對糾紛予以了斷的裁決。      一旦人民法院經審理依法認定了違約事實的存在,并在判決書中確定了義務人應履行合同義務的期限和方式,就表示義務人應承擔違約責任、履行給付違約金的義務,而權利人則同意接受義務人依判決書確定的方式履行給付義務。故違約方應承擔在判決做出之前的違約責任,支付到判決書確定的履行期開始之日的違約金無可爭議。      而義務人在判決書規定的履行期內履行給付義務的行為,是人民法院和權利人都認可的,應不能稱其為違約行為,相應也不能計算違約金。至于履行期滿后,義務人仍不履行給付義務的行為,應承擔的是拒不履行法院判決、裁定義務,也非違約責任,也不應計算違約金。      希望以上內容對你有所幫助,如果你還有其他問題可以點擊下方按鈕咨詢,咨詢專業律師。

法律主觀：

一、違約金上限的法律規定有哪些
違約金上限的法律規定有：《民法典》第五百八十五條【違約金】當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。
二、合同違約金據具有什么特征
合同違約金據具有的特征有：
1.可以由當事人在訂立合同時協商確定。
2.違約金的數額是預先確定的。它使對損失的補償變得簡便迅速，是守約方尋求彌補損失的捷徑。一旦有違約，不必具體計算損害范圍即可要求支付，避免了采用賠償損失的方式在適用中遇到的舉證和計算損失數額的困難，節省了費用，還可避免訴訟程序的拖延。
3.違約金的適用不完全以實際損害為前提，也不以損失大小為絕對的支付標準。不管是否發生了損害，是否給對方造成了損失，違約方都應當支付違約金。只是明顯不合理的或過分高于損失的，依當事人的請求可以減少。
4.支付違約金不等于可以替代合同履行。如果當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后還應當履行債務，除非是專門對不履行約定的違約金。
三、違約金可以稅前扣除嗎
違約金可以稅前扣除，下列支出不得扣除：向投資者支付的股息、紅利等權益性投資收益款項；企業所得稅稅款；稅收滯納金；罰金、罰款和被沒收財物的損失；捐贈支出；贊助支出。

法律客觀：

違約金的上限為實際損失的30%。我國相關法律規定，當事人可以自行約定違約金的數額或計算程序，并且約定的違約金以實際損失的百分之三十為上限標準。

工期延誤賠償標準如下：
1、合同工程發生誤期的，除合同另有約定外，誤期賠償費的最高限額為合同價款的5%；
2、承包人賠償后，也不能免除承包人按照合同約定應承擔的任何責任和應履行的任何義務；
3、如果承包人未按照合同約定施工，導致實際進度遲于計劃進度的，發包人應要求承包人加快進度，實現合同工期；
4、合同工程發生誤期，承包人應賠償發包人由此造成的損失，并按照合同約定向發包人支付誤期賠償費；
5、即使承包人支付誤期賠償費，也不能免除承包人按照合同約定應承擔的任何責任和應履行的任何義務。
工期延誤的情形有哪些？
1、工程量增加；
2、發包人變更設計；
3、發包人未按合同約定的期限提供設計圖紙等施工必需的資料；
4、發包人未按約支付工程款；
5、發包人指定的分包人與承包人在施工過程中銜接不當；
6、工程質量鑒定；
7、不可抗力或其他因素。
綜上所述，這些情況屬于發包人違約或者是應當由發包人承擔的風險。反之，如果造成工期延誤的原因是承包人的違約或應當由承包人承擔的風險，則工期不能順延。
【法律依據】：
《中華人民共和國民法典》第五百八十五條
當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低于造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院或者仲裁機構可以根據當事人的請求予以適當減少。
當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。